Типовой договор (образец)

ДОГОВОР № 001

г.                                                           «__»  _______  20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Деловой стиль», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Лариошкина Евгения Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО________ именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора ______, действующая на основании Устава, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы по изготовлению, монтажу, демонтажу, поставке рекламной продукции (вывесок, рекламных постеров, штендеров, табличек, сувенирной продукции, полиграфической продукции и др.) в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также согласно Приложениям, выставленным счетам и др. документам со ссылкой на данный договор, являющимися неотъемлемой частью данного договора.
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя следующие обязательства:
2.1. Своими и привлеченными средствами и силами изготавливает рекламную продукцию, заказанную ЗАКАЗЧИКОМ.
2.2. Осуществляет изготовление и поставку рекламной продукции в номенклатуре, в количестве и по ценам, согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ и утвержденным путем подписания Приложений и (или) выставленных счетов.
2.3. Знакомить ЗАКАЗЧИКА по его требованию с ходом работы по поставке продукции или изготовлению рекламной продукции.
2.4. При отсутствии утвержденного технического заданная самостоятельно определяет способы выполнения работ.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
ЗАКАЗЧИК принимает на себя следующие обязательства:
3.1. Принять и оплатить работу ИСПОЛНИТЕЛЯ или поставляемую им рекламную продукцию.
3.2. Своевременно и в полном объеме предоставлять информацию и материалы, необходимые для изготовления или поставки рекламной продукции.
4.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании выставленного счета в соответствии с Приложением со ссылкой на данный Договор, в размере 100% предоплаты, если иная форма расчета не предусмотрена Приложением.
4.2. Расчеты производятся в рублях, сумма подлежащая оплате Заказчиком, включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) исчисляемый по ставке 5%.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение и ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты работ ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе предъявить ЗАКАЗЧИКУ письменное требование об уплате пени исходя из расчёта 0,1% от денежной суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения сроков изготовления и/или поставки рекламной продукции, установленного в Приложениях, по собственной вине, ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ письменное требование об уплате пени исходя из расчета 0,1 % от суммы предоплаты, полученной ИСПОЛНИТЕЛЕМ, за каждый день просрочки.
5. 4. Обязанность уплатить неустойку каждой из сторон возникает с момента получения письменного требования об уплате неустойки. В случае не предъявления требования об уплате неустойки, размер неустойки считается равным 0% (ноль процентов).
5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
5.6. В случае отказа от изготовления заказанной продукции ЗАКАЗЧИК оплачивает все расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с поставкой рекламной продукции на основании предоставленных счетов не позднее 3-х дней после их выставления.
5.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за сохранность рекламной продукции по фактам умышленной порчи и вандализма.
5.8. Не одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
6.ФОРС – МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступит в силу форс-мажорных обстоятельств (военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции). При наступлении указанных обстоятельств сроки, предусмотренные настоящим договором, отодвигаются соразмерно времени, в течении которого действуют эти обстоятельства или их последствия.
6.2. О наступлении таких обстоятельств Стороны извещают друг друга немедленно. Подтверждением форс-мажорных обстоятельств являются документы, выдаваемые соответствующими государственными либо иными компетентными органами.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ...
7.2. Срок изготовления или поставки рекламной продукции составляет 14 рабочих дней с момента оплаты счета (заказа), если иное не предусмотрено Приложением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.
7.2. В случае если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего договора письменно не заявит о его расторжении, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.
7.3. Договор может быть расторгнут одной из сторон. В этом случае сторона, расторгающая договор, сообщает о своем намерении за 10 дней до расторжения и оплачивает потери другой стороны, связанные с расторжением Договора.
8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим Законодательством.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.3. При возникновении споров по настоящему договору стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. При не достижении договоренности споры могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.
8.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе ссылаться в будущем на результаты своей работы, оказанной ЗАКАЗЧИКУ, в том числе в портфолио, на вебсайте и в рекламных материалах.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.
9.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


________________ / Лариошкин Е.В./                             ____________________/ ____________ /
                    М.П.                             М.П.